[Lyon] Réseau TCL

Bus, trolleybus, tramways, métros...l'actualité des réseaux en France et à l'étranger !

Modérateurs: kyah117, Urbino, Terroir, jerome

Règles du forum
Avant de poster un message, merci de lire la charte d'utilisation des forums. Vous pouvez aussi consulter les mentions légales de Lineoz.net.

En cas de problème sur un sujet, merci d'alerter l'équipe de modération en cliquant sur le point d'exclamation du message souhaité.

Re: [Lyon] Le réseau TCL

Messagepar greg59 » 15 Mai 2012 9:15

François Wrote:Pourquoi sortir aujourd'hui un document datant d'octobre 2010 ?

Désolé, je n'ai pas fais gaffe à la date, mais de toute manière c'est de l'actualité, du moins une réunion d'usagers pour améliorer la ligne C3 :
20minutes Wrote:La ligne C3 sous tension
Créé le 15/05/2012 à 05h13 -- Mis à jour le 15/05/2012 à 05h13

Heure de pointe ou non, en raison des retards, le C3 est souvent bondé.

Transports Excédés par les retards, des usagers veulent créer un comité

Mercredi, 14 h 42. Le trolleybus C3, qui relie Saint-Paul à Vaulx-en-Velin, arrive aux Cordeliers avec déjà cinq minutes de retard affiché sur le tableau de bord du chauffeur. Pour gagner la Part-Dieu, ce véhicule mettra finalement vingt minutes, soit deux fois plus de temps que prévu. Chaque jour ou presque, ces retards se répètent sur cette ligne la plus fréquentée du Grand Lyon (55 000 voyageurs par jour), suscitant la colère des usagers. Certains d'entre eux, excédés de voir « la situation empirer », organisent ce mardi une réunion publique pour mobiliser les voyageurs.

Pas d'aménagement en vue
« Si on est nombreux à se fédérer en comité, on sera peut-être entendus par le Sytral (autorité organisatrice du réseau), indique Pascal Merlin, usager quotidien du C3. Car cette ligne, c'est une catastrophe. Les fréquences ne sont pas respectées. Résultat, lorsqu'un bus arrive en retard, il est bondé et on ne peut pas monter. » Un scénario dont Andrée a fait la malheureuse expérience mercredi, après avoir loupé de justesse plusieurs bus. « Il y a eu trois bus d'affilée et puis plus rien pendant vingt minutes. Qu'on attende aussi longtemps le dimanche, je veux bien, mais pas en pleine semaine, quand les gens travaillent », peste la dame. Pour réduire les difficultés sur cette ligne, les usagers réclament l'aménagement d'un couloir réservé aux bus. « C'est la seule solution pour améliorer la régularité, acquiesce un chauffeur. On ne serait plus retardé par les voitures en double file cours Lafayette (3e) ou cours Tolstoï (Villeurbanne). » Mais au Sytral, aucun aménagement de ce type n'est d'actualité. « Pour la solution miracle, il va falloir patienter, lâche le président du Sytral. Il y a beaucoup de travaux sur cette ligne. On ne peut pas en plus supprimer du stationnement ou réduire les voies de circulation pour faire un couloir de bus, estime Bernard Rivalta, convaincu qu'une meilleure discipline des usagers permettrait d'améliorer la situation. Lorsque deux bus se suivent, les gens s'entassent dans le premier. Cela retarde la montée et la descente aux arrêts et donc les bus suivants. »
Elisa Frisullo
Un dossier suivi de près par villeurbanne
La mairie travaille depuis début 2011 avec le Sytral « pour améliorer le C3 ». « Des études techniques ont été réalisées. Mais ce travail est complexe et va prendre du temps », indique Didier Vullierme, adjoint aux Déplacements.

http://www.20minutes.fr/article/934433/ ... us-tension

Je me suis toujours posé la question pourquoi cette ligne n'est pas possible de le transformer en tramway ? Même si entre Part Dieu et St Paul, la ligne ne peut pas être mis en place en raison des étroites rues, mais rien empêche de le faire par des rues parrallèles comme à Nice ;)
Mon réseau : DK'BUS Marine - Dunkerque
Avatar : Rame Alstom Citadis 302 du réseau Transvilles de Valenciennes Métropole dans le tiroir de la station terminus Université

Lien du site internet sur la chronologie des TCSP en France sauf Paris :
https://chronologie-tcsp-france.fr/
Avatar de l’utilisateur
greg59
Rang : Passéoz Intermodalité
Rang : Passéoz Intermodalité
 
Messages: 10514
Inscription: 18 Mai 2007 18:51
Localisation: Dunkerque (59)

Re: [Lyon] Le réseau TCL

Messagepar Rémi » 15 Mai 2012 10:58

Salut

Le projet de tramway sur cette ligne a été abandonnée en 2001 quand la mairie de Lyon, le Grand Lyon et le SYTRAL ont changé de bord politique au profit d'une équipe qui est ouvertement opposée au tramway en centre-ville et favorable à l'augmentation de la circulation automobile dans le centre-ville : qu'on en juge par exemple par l'élévation du quota de places de stationnement dans le quartier de la confluence en cours de réalisation, qui va au-delà des maximums autorisés et a donc créé la saturation du quartier.

Le tramway est possible mais il faut faire des choix.

Dans un premier temps, il est possible de créer une liaison par tramway entre la Part Dieu et la place des Cordeliers en créant un barreau de 900 m entre la rue Servient et les quais du Rhône par le pont Wilson. Le T3 serait prolongé de La Villette aux Cordeliers en faisant le tour de la gare et en circulant en commun avec T1. Il faudrait accessoirement casser une nouvelle fois le carrefour Thiers-Lafayette (1999 pour T1, 2005 pour le raccordement T1 - T3, 2011 pour le doublement du raccordement pour T4), ce qui démontre la clairvoyance de la politique lyonnaise des transports. De la sorte, avec une rame de 300 places toutes les 8 minutes, on aurait déjà 2400 places par heure soit le double de la capacité offerte par C3, qui serait maintenu pour la desserte du cours Lafayette.

Dans un second temps, il n'y a pas d'autres solutions que le tramway à la place de C3. Cela suppose des choix d'agglomération forts, par définition incompatible avec un choix politique, mais bon...
- pour le cours Lafayette, il est possible de le réserver aux tramways et aux seuls riverains du Rhône jusqu'à la rue Bellecombe, au-delà de la Part-Dieu, en déviant la circulation de transit sur la rue de Bonnel (à 4 voies à sens unique et peu encombrée).
- au-delà la rue Bellecombe, il n'y a pas beaucoup d'alternatives, si ce n'est dévier une petite partie de la circulation par la rue Saint-Antoine (dont le sens de circulation devrait être inversé) et la rue de la convention, ce qui emmène jusqu'à la place Albert Thomas. Ensuite, il est possible de dévier le transit par la rue du 4 août et l'axe Marc Sangnier - Saint Exupéry. Cependant, il faudra en passer par une restructuration du cours Lafayette avec la voie vers ville en site propre et la voie vers banlieue en mixité avec priorité au tram (cela se gère très correctement par des feux retenant les voitures qui s'engagent derrière le tram), et une modification du stationnement pour éliminer toute possibilité de double-file, typiquement en ne maintenant qu'une voie de circulation au lieu de deux.
- sur le cours Tolstoï, la circulation est modérée donc une voie en site propre vers ville et une voie mixte vers banlieue, avec des sas au droit des surlargeurs.
- le point dur se situe entre Grandclément et la rue Cyprian, la rue Léon Blum étant étroite et très empruntée. Une partie du trafic peut être déviée sur le boulevard Eugène Réguillon parallèle.

Dans la presqu'île, il faudra en passer par l'interdiction de la circulation automobile hors riverains rue Grenette, seul axe autorisant le passage du tram. Par conséquent, la circulation pourrait aussi être limitée sur les rues Edouard Herriot et de Brest dans le cadre d'une réduction du trafic dans la presqu'île puisque Grenette est la seule sécante entre Bellecour et les Terreaux.

L'accès à Saint-Paul se ferait donc par Cordeliers - Grenette - Pont Maréchal Juin (à reconstruire dans le cadre de la rénovation des berges de Saône et la suppression des parkings des berges), quai Romain Rolland et Saint-Paul, sur l'actuel retournement des trolleybus parallèle à la gare.

Si cette ligne de tram était faite au gabarit 2,65 m, on pourrait faire l'interconnexion et amener l'Ouest lyonnais à la Part-Dieu par cet itinéraire, d'une façon bien plus économique que le tunnel envisagé depuis 10 ans par le Grand Lyon, et qui est chiffré à un demi-milliard pour 3 km, c'est à dire le prix de la ligne de tramway de Saint-Paul jusqu'à Vaulx en Velin et la bretelle Préfecture - Cordeliers réunies... et il en restera probablement encore un peu !!!

Mais tant que Lyon raisonnera "bagnole d'abord"... rien ne sera possible !

A+
Rémi
Rémi
Rang : Passéoz Mensuel
Rang : Passéoz Mensuel
 
Messages: 1522
Inscription: 20 Nov 2003 18:50
Localisation: Colombes

Re: [Lyon] Le réseau TCL

Messagepar Didier 74 » 29 Mai 2012 16:35

lyoncapitale.fr, 25 mai
Pourquoi les TCL vont dépanner Rhônexpress

T3 et Rhônexpress partagent les mêmes voies, entre la Part-Dieu et Meyzieu zone industrielle. Conséquence : les trams rouges sont ralentis de 3 à 4 minutes. Un retard qui oblige à une surexploitation des rames. Pour pallier ce problème, le Sytral a décidé de prêter un tramway au Département.

Un trajet en en moins de trente minutes, annonce le site Internet. Cette promesse, Rhônexpress a la plus grande peine à la tenir. En cause, l'embouteillage sur les lignes. Car les trams rouges sont concurrencés par les blancs, les T3 (Part-DIeu/Meyzieu zone industrielle) qui empruntent les mêmes voies. Et le trafic n'est pas fluide : sur ce tronçon commun, le tramway du département prend du retard, l'accomplissant en 22 minutes au lieu de 18 ou 19, comme il est prévu dans la convention liant les deux entités. Du coup, il carbure à plein régime sur la portion restante. Assez, semble-t-il, pour être dans les temps. Insuffisant pour effectuer le "retournement" et lancer un nouveau départ tous les quarts d'heure - l'autre promesse de Rhônexpress.

Pour pallier ce problème, cinq rames sont en circulation au lieu de quatre. La société en détient six : quatre sont normalement en circulation, la 5e est en maintenance et la 6e en réserve, en cas de problème technique. Cette surexploitation est intenable sur le long terme. Plutôt que d'acquérir un véhicule supplémentaire, Rhônexpress et le Département se sont tournés vers le Sytral. Son président VBeranrd Rivalta fait le fier-à-bras, refusant d'endosser toute responsabilité. "Je veux bien payer ce que l'on doit payer, pas ce que l'on doit pas payer", a-t-il bougonné le 10 mai, en conseil syndical. Et pourtant, il s'est bien exécuté, prêtant une rame CItadis à Rhônexpress. Celle-ci devrait prendre du service au cours de l'été, et circuler pendant un an. Tous les coûts d'entretien sont à la charge du Département.

Les difficultés ne sont cependant pas toutes réglés : en octobre, Rhônexpress sera même arrêté. En cause, les travaux de prolongation de T3 jusqu'au Stade des Lumières. Un noeud ferroviaire devra être aménagé permettant à certains T3 de rallier le Stade, tandis que d'autres iraient jusqu'au terminus actuel, Meyzieu zone industrielle. De plus, certains T3 partant d'OL Land se dirigeront vers Meyzieu, d'autres vers Lyon. Durant ce mois de chantier, les trams rouges seront remplacés par des navettes, comme celles qui fonctionnaient avant Rhônexpress. Le prix du trajet sera-t-il diminué ? L'aller-retour coûtait alors 15,80 euros au lieu de 23 euros actuellement.
Didier 74
 

Re: [Lyon] Le réseau TCL

Messagepar vincent29 » 29 Mai 2012 20:06

Les clients de Rhônexpress a qui ont promet le luxe suisse vont apprécier de circuler dans la guimbarde Citadis 302 du SYTRAL !
vincent29
Rang : Passéoz Hebdo
Rang : Passéoz Hebdo
 
Messages: 868
Inscription: 15 Jan 2006 14:40
Localisation: Lyon

Re: [Lyon] Le réseau TCL

Messagepar chris2002 » 29 Mai 2012 20:28

Au niveau des horaires, cela ne pose pas problème ?

Les Tango étant capables de circuler à 100 km/h, contre, sauf erreur, 70 km/h pour les Citadis. :?
chris2002
Rang : Passéoz Mensuel
Rang : Passéoz Mensuel
 
Messages: 2739
Inscription: 07 Juin 2010 16:20
Localisation: Suisse Romande

Re: [Lyon] Le réseau TCL

Messagepar PR118 » 30 Mai 2012 5:07

Salut à tous,

Après, il se peut qu'ils (Rhônexpress) décident de laisser le Citadis en réserve, puisqu'elle n'est pas apte à 100 km/h.

Par contre une Citadis peut monter à 80 km/h au moins.
@+ ;)
Salut à tous !
Mon avatar -> Le PR118 n° 9893 des Courriers d'Ile de France
Avatar de l’utilisateur
PR118
Rang : Passéoz Annuel
Rang : Passéoz Annuel
 
Messages: 4635
Inscription: 04 Jan 2003 23:23
Localisation: Montpellier (34)

Re: [Lyon] Le réseau TCL

Messagepar Jojo » 30 Mai 2012 14:57

PR118 Wrote:Salut à tous,

Après, il se peut qu'ils (Rhônexpress) décident de laisser le Citadis en réserve, puisqu'elle n'est pas apte à 100 km/h.

Par contre une Citadis peut monter à 80 km/h au moins.
@+ ;)

Il me semble que cela ne concerne que les 301 orléanais, les 302 du T3 lyonnais sont limités à 70...
(bon, comme c'est essentiellement de la ligne droite, ils peuvent peut-être ajouter des barres rigides pour empêcher les caisses d'aller se promener dans tous les sens :lol: Image)
Puissance sans adhérence n'est que ruine des essieux.

Ps : "Hors" et "Or" sont deux mots différents, mille sabords !
Avatar de l’utilisateur
Jojo
Rang : Passéoz Intermodalité
Rang : Passéoz Intermodalité
 
Messages: 5311
Inscription: 25 Oct 2010 10:46

Re: [Lyon] Le réseau TCL

Messagepar Rémi » 30 Mai 2012 15:56

Salut

Effectivement, les 301 orléanais avec bogie Magdebourg peuvent monter à 80 de façon correcte. En revanche, les bogies Arpège des 302 / 402 s'accommodent très mal de vitesses élevées sur de longues distances : le comportement sur le T2 parisien est mauvais, tout comme sur le T3 lyonnais. "Il se dit" que les bogies Xège ne font pas mieux !

A+
Rémi
Rémi
Rang : Passéoz Mensuel
Rang : Passéoz Mensuel
 
Messages: 1522
Inscription: 20 Nov 2003 18:50
Localisation: Colombes

Re: [Lyon] Le réseau TCL

Messagepar Jojo » 30 Mai 2012 16:16

Rémi Wrote:Salut

Effectivement, les 301 orléanais avec bogie Magdebourg peuvent monter à 80 de façon correcte. En revanche, les bogies Arpège des 302 / 402 s'accommodent très mal de vitesses élevées sur de longues distances : le comportement sur le T2 parisien est mauvais, tout comme sur le T3 lyonnais. "Il se dit" que les bogies Xège ne font pas mieux !

A+
Rémi

Si, ils permettent une meilleure tenue de voie en lacet (testé sur un 301X, mais seulement à moins de 50 km/h, c'est vrai), mais le débattement limité de la suspension semble poser problème sur le TTOL...
Puissance sans adhérence n'est que ruine des essieux.

Ps : "Hors" et "Or" sont deux mots différents, mille sabords !
Avatar de l’utilisateur
Jojo
Rang : Passéoz Intermodalité
Rang : Passéoz Intermodalité
 
Messages: 5311
Inscription: 25 Oct 2010 10:46

Re: [Lyon] Le réseau TCL

Messagepar PR118 » 30 Mai 2012 20:13

Jojo Wrote:Il me semble que cela ne concerne que les 301 orléanais, les 302 du T3 lyonnais sont limités à 70...
(bon, comme c'est essentiellement de la ligne droite, ils peuvent peut-être ajouter des barres rigides pour empêcher les caisses d'aller se promener dans tous les sens :lol: Image)


je l'ai vu de mes propres yeux sur une Citadis 402, la rame était à 75 km/h et pouvait encore accélérer, mais une alarme sonnait pour dire qu'on était en excès de vitesse.
Bien sur c'était en ligne droite.
@+
Salut à tous !
Mon avatar -> Le PR118 n° 9893 des Courriers d'Ile de France
Avatar de l’utilisateur
PR118
Rang : Passéoz Annuel
Rang : Passéoz Annuel
 
Messages: 4635
Inscription: 04 Jan 2003 23:23
Localisation: Montpellier (34)

Re: [Lyon] Le réseau TCL

Messagepar Jojo » 30 Mai 2012 20:22

C'est sûr que la motorisation des Citadis est généreusement dimensionnée, et dans une ligne droite parfaitement nivelée, un -02 pourrait rouler à plus de 70... mais à le première amorce d'oscillation, ça secoue fort.
Puissance sans adhérence n'est que ruine des essieux.

Ps : "Hors" et "Or" sont deux mots différents, mille sabords !
Avatar de l’utilisateur
Jojo
Rang : Passéoz Intermodalité
Rang : Passéoz Intermodalité
 
Messages: 5311
Inscription: 25 Oct 2010 10:46

Re: [Lyon] Le réseau TCL

Messagepar PR118 » 30 Mai 2012 20:25

Jojo Wrote:C'est sûr que la motorisation des Citadis est généreusement dimensionnée, et dans une ligne droite parfaitement nivelée, un -02 pourrait rouler à plus de 70... mais à le première amorce d'oscillation, ça secoue fort.


Tout à fait, je l'ai remarqué parfois, mais bon nos Citadis 402 sont neuf, on verra dans 5 ans, je pense que ça sera une autre histoire.
@+ ;)
Salut à tous !
Mon avatar -> Le PR118 n° 9893 des Courriers d'Ile de France
Avatar de l’utilisateur
PR118
Rang : Passéoz Annuel
Rang : Passéoz Annuel
 
Messages: 4635
Inscription: 04 Jan 2003 23:23
Localisation: Montpellier (34)

Re: [Lyon] Le réseau TCL

Messagepar busdriveragora » 30 Mai 2012 20:42

Les citadis 302/402 ont une vitesse maximum conseillé à l'exploitation de 70km/h . C'est la vitesse à laquelle circuleront les rames de la future ligne de tram-train du médoc à Bordeaux qui seront dans un premier temps des citadis 302/402 (les meme qui circulent sur le réseau actuellement), faute de budget pour acheté du matériel adapté.
Auvergnat un jour, Auvergnat pour toujours !
Avatar de l’utilisateur
busdriveragora
Rang : Passéoz Hebdo
Rang : Passéoz Hebdo
 
Messages: 734
Inscription: 12 Sep 2008 17:58
Localisation: Bordeaux mais originaire de Clermont Ferrand

Re: [Lyon] Le réseau TCL

Messagepar Rémi » 31 Mai 2012 15:58

Salut

Ce n'est pas une question de budget : le choix de la CUB a été de ne pas se compliquer la vie avec une interconnexion. Faire une ligne de tram en VU parallèle me semble plutôt pertinent vue la complexité d'une interconnexion en France et l'enjeu sur le matériel. S'il faut gérer un micro-parc de quelques rames, cela renchérit l'investissement et diminue la productivité du parc. C'est vrai qu'un matériel à bogies serait préférable. Mais pour 4 ou 6 rames, le jeu n'en vaut pas la chandelle...

A+
Rémi
Rémi
Rang : Passéoz Mensuel
Rang : Passéoz Mensuel
 
Messages: 1522
Inscription: 20 Nov 2003 18:50
Localisation: Colombes

Re: [Lyon] Le réseau TCL

Messagepar Doumam's » 14 Juin 2012 22:05

Bonsoir, Bonjour a vous, donc voilà j'ai prévu d'aller a Lyon le samedi 23 ( Si tout de passe bien :lol: ) . Pourriez vous m'indiquer les lignes les plus fréquentées , des lieux ou des lignes a découvrir , et le parc de la TCL ? Merci bien bonne continuation ;)
Doumam's
 

Re: [Lyon] Le réseau TCL

Messagepar PR118 » 14 Juin 2012 22:38

Salut,

il faut aller aux pôles d'échanges (Gare de Laurent Bonnevay, Bellecour, Gorges de Loup, Gare la Part Dieu, Gare de Perrache, Gare Jean Macé, Grange Blanche), aussi tu peux aller au centre ville pour y voir les funiculaires et le métro de la ligne C car il est à crémaillère.
La Croix Rousse est un endroit magnifique, on a une belle vue sur Lyon et si il fait super beau en direction des Alpes, tu peux apercevoir le Mont Blanc qui se trouve à 160 km de là.

Quand au parc, tu y verras du :
Citelis 12, Line, 18
ETB 12 et 18 (Trolleybus)
De l'Agora S et peut être si tu as de la chance de l'Agora L.
Sur la S6 si je me trompe pas, tu y verras du Man NMT (Man Trolleys).

Il y aussi les trams du T1 au T4 et le RhônExpress.
Le T1, T3 à la Gare Part Dieu, le T2 à Perrache et le T4 à la Station Jet d'Eau Mendès France du T2
Des lyonnais pourront te donner plus de renseignements.
Quand aux lignes importantes, ce sont celles commençant par la lettre C.

Voici le plan :
http://www.tcl.fr/var/tcl/storage/origi ... ecb2ae.pdf
Et sur ce lien, plusieurs plans :
http://www.tcl.fr/Me-deplacer/Plans-du-reseau
@+
Salut à tous !
Mon avatar -> Le PR118 n° 9893 des Courriers d'Ile de France
Avatar de l’utilisateur
PR118
Rang : Passéoz Annuel
Rang : Passéoz Annuel
 
Messages: 4635
Inscription: 04 Jan 2003 23:23
Localisation: Montpellier (34)

Re: [Lyon] Le réseau TCL

Messagepar Lyon-St-Clair » 15 Juin 2012 10:07

PR118 Wrote: et si il fait super beau en direction des Alpes, tu peux apercevoir le Mont Blanc qui se trouve à 160 km de là.


En général si tu vois le Mont-Blanc depuis Lyon, c'est qu'il va pleuvoir dans les jours à venir ...

PR118 Wrote:De l'Agora S et peut être si tu as de la chance de l'Agora L.


Les Agora L ne font que du Junior Direct et vu que Doumam's compte venir un samedi c'est mort (sauf habillage trèèèès insolite).

Pour le parc détaillé (sauf sous-traitance) :

http://tecelyon.info/sections.php?op=viewarticle&artid=21

Après en sous-traitance on a : Agora Line, Citelis 12 et Line, GX127, Ares Liberto, GX 317, Cytios 4/39, A508, Daily, Master, NewA330 ... Et j'en oublie.
Avatar de l’utilisateur
Lyon-St-Clair
Rang : Passéoz Mensuel
Rang : Passéoz Mensuel
 
Messages: 2820
Inscription: 07 Mai 2011 17:32
Localisation: Lyon City Gang

Re: [Lyon] Le réseau TCL

Messagepar Bibo » 19 Juin 2012 19:38

Salut a tous quels sont lignes qui sont exploités par des articulés en ligne classique ou en C. ? merci d'avance :D
Bibo
Rang : Passéoz 1 heure
Rang : Passéoz 1 heure
 
Messages: 28
Inscription: 21 Mai 2012 13:44
Localisation: rouen

Re: [Lyon] Le réseau TCL

Messagepar Didier 74 » 20 Juin 2012 23:35

Dossier de presse très complet du SYTRAL sur les projets en cours et ceux à venir http://www.sytral.fr/uploads/Externe/56 ... 120531.pdf
Didier 74
 

Re: [Lyon] Le réseau TCL

Messagepar Doumam's » 23 Juin 2012 22:17

Donc comme prévu je suis allé a Lyon . En tout cas je ne suis pas déçu du tout ! Je vous raconterait ca demain plus en détail ;)
Doumam's
 

Re: [Lyon] Le réseau TCL

Messagepar nucl » 24 Juin 2012 7:45

PR118 Wrote:Salut à tous,

Après, il se peut qu'ils (Rhônexpress) décident de laisser le Citadis en réserve, puisqu'elle n'est pas apte à 100 km/h.

@+ ;)


De source sure, c'est ce qui est prévu.
Mais c'est pas encore gagné car il a des modifie a faire sur les rame.
nucl
Rang : Passéoz 3 Jours
Rang : Passéoz 3 Jours
 
Messages: 136
Inscription: 10 Nov 2010 23:31
Localisation: isre

Re: [Lyon] Le réseau TCL

Messagepar chris2002 » 24 Juin 2012 9:00

sur les rames RhôneExpress ou sur les rames TCL (pour qu'elles puissent circuler sur le tronçon du RhôneExpress ?)
chris2002
Rang : Passéoz Mensuel
Rang : Passéoz Mensuel
 
Messages: 2739
Inscription: 07 Juin 2010 16:20
Localisation: Suisse Romande

Re: [Lyon] Le réseau TCL

Messagepar Didier 74 » 07 Juil 2012 15:49

lyoncapitale.fr, 6 juillet
Rivalta : une intox face aux prêts toxiques

Des documents que Lyon Capitale s'est procurés contredisent les propos du président du Sytral qui affirme que le syndicat n'a pas souscrit de prêts toxiques.

Bernard Rivalta, le président du Sytral, réfute la détention par le Sytral d'emprunts toxiques, comme nous l'affirmons dans le dossier de ce mois (mensuel n° 713). Et l'a confirmé en introduction du comité syndical du 7 juillet : "Un emprunt toxique, c'est un emprunt basé sur le taux de change avec des devises étrangères, le franc suisse ou le dollar. Chose que nous n'avons pas", a indiqué le président du Sytral.

Pour lui, les emprunts dont il est question sont seulement des crédits "à taux variables". "Ils peuvent faire les "sachants", mais ça ne marche pas", a poursuivi Bernard Rivalta à l'adresse de la rédaction de Lyon Capitale. Soulignant ne pas avoir été dégradé par les agences de notation, il a indiqué vouloir poursuivre notre magazine en justice. "En diffusant ce type d'informations, cela nuit à l'image du Sytral", a-t-il lancé.

Pourtant, la rédaction de Lyon Capitale confirme que près de 100 millions d'euros de prêts toxiques ont bien été signés par Bernard Rivalta. D'après le rapport du comité syndical du 10 mai 2012, 66,2 millions d'euros de prêts (soit 5,52% de la dette) sont classés en 6F, soit la catégorie la plus toxique d'après la charte Gissler, l'échelle de Richter des prêts structurés, et 32,9 millions d'euros (2,75% de la dette) classé 4B, c'est-à-dire des indices hors de la zone euro ou des écarts d'indices dont l'un est hors de la zone euro.

Ce sont donc bien des prêts à taux variables mais également toxiques puisque adossés sur des indices hors de la zone euro, indexé sur des devises étrangères, ou/et avec des effets multiplicateurs allant jusqu'à 6. Les élus du Sytral peuvent d'ailleurs vérifier ces informations, les rapports des comités syndicaux sont publics et distribués à tous les membres de l'assemblée.

Communiqué suite au comité syndical du 05.07 http://www.sytral.fr/uploads/Externe/71 ... 5_cpcs.pdf
Didier 74
 

Re: [Lyon] Le réseau TCL

Messagepar Didier 74 » 09 Aoû 2012 11:03

Le Progrès, 9 août
Rillieux : après l’incendie dans un bus, l’incompréhension domine

Faits divers.Dans le quartier des Alagniers, à Rillieux-la-Pape, les habitants sont partagés entre colère et dépit après l’incendie qui s’est déclaré mercredi soir à l’arrière d’un bus de la ligne 33. Hier matin, ils ignoraient encore que les bus ne circuleraient pas dans la soirée sur la commune.

Hier matin, les habitants du quartier des Alagniers à Rillieux débutent une journée comme les autres. Certains sont attablés autour d’un café, d’autres promènent leur chien, ou attendent un bus pour se rendre « en ville ». Le train-train. En revanche, un seul sujet de conversation revient sur toutes les lèvres : la veille, un bus de la ligne 33 a pris feu alors qu’il était arrêté juste au pied des immeubles à l’arrêt des Alagniers.

« Je rentrais chez moi à pied avec mes enfants, témoigne une jeune femme. J’habite dans l’immeuble juste en face de l’arrêt. J’ai vu les pompiers qui éteignaient l’incendie ». Au bistrot du coin, tous en sont sûrs : les caméras des bus vont parler. « On saura alors si ce sont des jeunes ou bien la vétusté des bus qui est à l’origine de l’incendie, car les moteurs ont bien pu s’enflammer », prévient un homme. « On a de beaux C2 tous neufs, mais certaines lignes ont gardé leurs vieux bus : on ne comprend pas, il faut qu’ils les changent ! », poursuit la jeune maman qui n’espère qu’une chose : « Il faut pas qu’il y ait une grève à cause de cet incident, c’est pénalisant pour tout le monde ».

Elle se souvient de la période noire où les bus ne desservaient plus le quartier de la Velette, suite à l’agression d’un chauffeur, il y a plus d’une dizaine d’années. Elle ne savait pas encore que les chauffeurs du Sytral roulant sur les trois lignes desservant Rillieux (C2, C5 et 33), observeraient un droit de retrait à partir de 20h30.

L’insécurité dans le quartier n’est pas perçue par tout le monde. Certains estiment que la police (arrivée le 1 er août 2011) est « moins accessible que les gendarmes ». « Ils tutoient les gens, s’insurge un jeune homme. Le dialogue est bien plus difficile qu’avec les gendarmes ».

Anna-Marie, qui prend le frais sur un banc, vit avec son frère à deux pas du quartier. « Cela dépend où on est. Moi je ne me sens pas vraiment en sécurité. Il y a souvent des voitures qui brûlent et des jeunes qui sont devant la porte d’entrée. Du coup, elle est toujours ouverte ».

Un peu plus loin, Jean promène son fox noir. Il n’est pas encore au courant des faits de la veille. Surpris, il comprend tout à coup la présence nocturne des pompiers. A 82 ans, dont 18 passées aux Alagniers, il prend plutôt les choses avec philosophie. « Ici, c’est calme et propre. Il n’y a pas plus d’insécurité qu’ailleurs. Il faut vivre avec tout le monde ».

Source http://www.leprogres.fr/rhone/2012/08/0 ... ion-domine


TCL : droit de retrait hier soir sur les trois lignes
Les lignes C2, C5 et 33, desservant Rillieux n’ont pas roulé hier à partir de 20 h 30. Ce matin, une réunion de crise doit se tenir au Sytral afin de décider si le droit de retrait, observé par les chauffeurs sera reconduit ce soir.

Hier, le directeur de cabinet du maire de Rillieux rappelait la consigne donnée par le nouveau ministre de l’Intérieur, Manuel Valls, au sujet de l’emploi du tutoiement par les policiers. « Même si cela n’excuse en rien les actes délictuels, le voussoiement est une forme de respect. Ce serait bien que cette consigne soit appliquée sur le territoire de Rillieux », avance Marc Cachard.

Hier soir, les policiers s’apprêtaient à sillonner le quartier durant la nuit, aidés du renfort des CRS.

Source http://www.leprogres.fr/rhone/2012/08/0 ... ois-lignes
Didier 74
 

Re: [Lyon] Le réseau TCL

Messagepar Didier 74 » 09 Aoû 2012 11:51

leprogres.fr, 9 août
Lyon : Paul Berliet est mort

L’industriel lyonnais, héritier du constructeur automobile, est décédé à l’âge de 94 ans. En 1949, après le décès de son père, Marius Berliet, il avait pris la direction de l’entreprise.

Spécialisé dans l'automobile, et plus particulièrement l'automobile de luxe, jusqu'en 1939, le groupe Berliet se spécialise ensute dans les poids lourds pour devenir le numéro un français du secteur. Le groupe lyonnais a équipé les TCL jusque dans les années 1980.

Source http://www.leprogres.fr/actualite/2012/ ... t-est-mort
Didier 74
 

PrécédenteSuivante

Retourner vers Forum Transport Urbain

Qui est en ligne

Utilisateurs enregistrés: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot], manuMP


Lineoz.net Tous Droits Réservés 2001-2008 :: Création & DeSiGn by ArNaUd OUDARD
Ce site est enregistré à la CNIL sous le numéro 1072137 conformément à l'article 16 de la Loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978

Sites partenaires : Grenoble Snotag | Nancy blogOstan | Angers SnoIrigo | Clermont Ferrand TransClermont | Valence SnoCtav | Marseille Marseille-Transports.com | Dijon SnoDivia